Условия продажи товаров

1. Термины

1.1. Покупатель — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории РФ и размещающие Заказы.
Продавец — ООО «Гидроальянс», ИНН 7721829421
1.2. Сайты — информационные ресурсы в сети Интернет, принадлежащие и администрируемые Продавцом, расположенные из следующих доменах: www.hydroalliance.ru, www.lowara.su, www.calpeda.ru, www.robinsubaru.ru.
1.3. Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя.
1.4. Склад – пункт выдачи оплаченных товаров, находящийся по адресу: город Москва, 1-ый Вязовский проезд, дом 4, корпус 24, склад 1.

2. Общие положения

2.1. Сайты принадлежат ООО «Гидроальянс», ИНН 7721829421.
2.2. Заказывая товары, указанные в Счете на оплату, Покупатель соглашается с Условиями продажи товаров (далее — Условия), изложенными ниже.
2.3. Настоящие Условия, также информация о Товаре, представленная на Сайте, являются договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ.
2.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о купле-продаже (§ 1 глава 30) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем, Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях.
2.6. Оплата Счета на оплату означает согласие Покупателя с Условиями.
2.7. Внешний вид, комплектация, характеристики товара могут отличаться, Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления Продавца.

3. Оформление и сроки выполнения Заказа

3.1. Заказ Покупателя может быть передан в устной форме или по электронной почте.
3.2. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию:
— Наименование и ИНН;
— ФИО ответственного лица;
— Контактный телефон;
— Адрес электронной почты, являющийся официальным источником для деловой переписки. В случае отсутствия данной информации, официальным источником для деловой переписки является электронная почта с которой поступила заявка на Заказ.
3.3. Указанные в Счете на оплату сроки отправки товара зависят от наличия заказанных Товаров на складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа.
3.4. Срок отправки товара означает срок, в который Продавец обязуется передать Заказ Покупателю на складе Продавца или передать Заказ в транспортно-экспедиционную компания по выбору Покупателя. Конечные сроки получения Заказа зависят от адреса и региона доставки и напрямую не зависят от Продавца.
3.5. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу.

4. Отправка

4.1. Территория доставки всех товаров ограничена пределами Российской Федерации.
4.2. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков отправки, указанных в Счете на оплату, тем не менее, задержки в отправке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца. Продавец не несет ответственность за убытки и расходы Покупателя, связанные с нарушением сроков отправки.
4.3. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания представителем Покупателя универсального передаточного документа (УПД), согласно пункту «Способы отгрузки товаров» настоящего Условия.
4.4. Покупатель обязан принять Заказ по количеству товарных единиц и ассортименту в момент его отгрузки и в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заказа проверить его качество, если иное не предусмотрено в Договоре.

5. Способы отгрузки товаров:

5.1. Отгрузка товара осуществляется со Склада. Покупатель обязуется произвести выборку Товара со Склада в течении 3 рабочих дней с момента получения уведомления на электронный адрес Покупателя. При получение Товара на Складе Продавца представитель Покупателя обязан иметь при себе правильно оформленную доверенность и паспорт.
5.2. Товар может быть отправлен через транспортно-экспедиционную компанию, на основании формы ЗаявкаТК, согласно пункту «Отправка через транспортно-экспедиционную компанию» настоящего Условия.
5.3. В случае, если доставка товара производится Продавцом (своими силами или транспортно-экспедиционную компанию), то стоимость доставки включается в стоимость товара, и указывается в Счете на оплату отдельным пунктом.

6. Отправка через транспортно-экспедиционную компанию

6.1. Покупатель обязан предварительно заполнить форму ЗаявкаТК для отправки и оформления услуги доставки через транспортно-экспедиционную компанию.
6.2. Покупатель доверяет заполнение формы ЗаявкаТК ответственному лицу Покупателя, который действует от лица Покупателя.
6.3. Форма ЗаявкаТК заполняется ответственным лицом Покупателя и оформляется в электронном виде.
6.4. Покупатель должен отправить заполненную форму ЗаявкаТК в электронном письме в адрес Продавца. Электронные письма Покупателя считаются надлежащими, если адресованы на электронный адрес следующих доменов: «@hydroalliance.ru», «@lowara.su»,»@calpeda.ru», «@robinsubaru.ru».
6.5. Заполненная ответственным лицом Покупателя ЗаявкаТК имеет юридическую силу и может быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
6.6. Покупатель заверяет Продавца, что берет на себя ответственность за предоставление достоверной информации в форме ЗаявкаТК.
6.7. В случае доставки товара до терминала транспортно-экспедиционной компании, а не до адреса Покупателя, Покупатель должен получить товар своими силами на терминале транспортно-экспедиционной компании, предварительно убедившись, что груз прибыл и оплачен в полном объеме.
6.8. Форма ЗаявкаТК доступна для скачивания по ссылке.

7. Оплата Товара

7.1. В случае, если Счет на оплату и/или Спецификация и/или Счет-договор выставлен в валюте (EUR), оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ (https://www.cbr.ru/) на день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя и фиксируется на дату совершения первого платежа для последующих платежей по данному Счету.
7.2. Оплата Счета на оплату Покупателем означает согласие с наименованием, ассортиментом, количеством, комплектностью, стоимостью Товара, а также с условиями и сроками поставки. Изменение Счета на оплату после оплаты возможно только с согласия Продавца. В случае отсутствия у Продавца возможности изменить Счет на оплату в части товарной номенклатуры Покупатель не может отказаться от заказанного товара, обязан принять его и оплатить.
7.3. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем внесудебном порядке. При этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.
7.4. В случае отсрочки платежа, Покупатель обязан выплатить неустойку за нарушения сроков оплаты, установленных в Счете на оплату на конкретную партию товара, в размере 0,92 (Ноль целых девяносто две сотых) % от суммы выставленного Счета на оплату за каждый календарный день просрочки.
7.5. В случае просрочки сроков оплаты, установленных в Счете на оплату на конкретную партию товара, Продавец оставляет за собой право увеличить срок отгрузки товара на срок, который будет установлен заводом-изготовителем Товара, или полностью отказаться от отгрузки Товара.
7.6. В случае просрочки сроков поставки, установленных в Счете на оплату на конкретную партию поставку, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 1,0% от стоимости не поставленного товара в срок.
7.7. Продавец имеет право предоставлять Покупателю скидки на товары, в том числе в рамках акций и специальных предложений.
7.8. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными после зачисления денежных средств в размере 100% от суммы соответствующего Счета на оплату на расчетный счет Продавца.
7.9. В случае нарушения сроков выборки Товара со Склада, Продавец помещает Товар на ответственное хранение за счет Покупателя и направляет уведомление Покупателю о необходимости выборки Товара. Покупатель обязан выплатить неустойку в размере 1 310 (Одна тысяча триста десять) рублей за каждый календарный день просрочки.

8. Интеллектуальная собственность

8.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются собственностью Продавца и/или его контрагентов.

9. Гарантии и ответственность

9.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования Товаров.
9.2. Продавец не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или не полученную Покупателем прибыль, каково бы ни было их происхождение, если иное не предусмотрено в Договоре.
9.3. Продавец не несет ответственность за изменение в конструкции Товара заводом-изготовителем.
9.4. Диагностика Товара вышедшего из строя производится в сертифицированных сервисных центрах представительств заводов-изготовителей на территории Российской Федерации.
9.5. Гарантийный срок на Товар равен сроку, установленному на данный Товар заводом-изготовителем.
9.6. Гарантийный талон передается Покупателю, в случае предоставления со стороны завода-изготовителя.
9.7. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также быстроизнашивающиеся узлы и агрегаты.
9.8. Гарантийные обязательства распространяются при обязательном соблюдении Покупателем условий транспортировки, хранения, установки, монтажа, подключения к электросети, проведения пуско-наладочных работ и последующей эксплуатации оборудования (в том числе, использования инструмента), указанных в технической документации изготовителей оборудования.

10. Порядок приемки оборудования

10.1. Покупатель в течении 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара осуществляет приемку поставленного Товара на предмет его соответствия по номенклатуре, качеству и характеристикам. В случае отсутствия замечаний к Товару в течении 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара, Товар считается принятым со стороны Покупателя без замечаний и претензий.

11. Конфиденциальность и защита персональной информации

11.1. Покупатель выражает согласие на обработку персональных данных по адресу: https://hydroalliance.ru/agreement/, которые Покупатель мог предоставить при помощи форм обратной связи на Сайтах Продавца.
11.2. Покупатель ознакомлен с политикой в отношении обработки персональных данных, расположенной по адресу: https://hydroalliance.ru/policy/.

12. Прочие условия

12.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской Федерации.
12.2. Продавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных разумным действиям Сторон, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные действия государственных органов, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти. Договор прекращается с момента получения уведомления Покупателем. В случае аванса со стороны Покупателя, Продавец обязуется вернуть аванс в течение 3 (трех) банковских дней с момента одностороннего внесудебного расторжения Договора.
12.3. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Покупателя от исполнения Договора Продавец вправе, на своё усмотрение, потребовать возмещение в размере 25% от стоимости оплаченного товара.
12.4. Все споры разрешаются соглашением сторон в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 3 (Три) календарных дней, с момента ее получения на электронный адрес, указанный в Заявке или Почтой России на юридический адрес.
12.5. При не достижении соглашения спор будет передан на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
12.6. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и правил не влечет за собой недействительность остальных положений.

Редакция от 25.02.2022