Условия продажи товаров

Подбор требуемых Вам запасных частей
Доставка по всей России в кратчайшие сроки
Подбор по Вашим техническим параметрам
Рекомендуем обращаться к консультантам

Условия продажи товаров

Термины

  • Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законом порядке на территории РФ и размещающие Заказы.
    Продавец — ООО «Гидроальянс», ИНН 7721829421
  • Сайт — информационные ресурсы в сети Интернет, принадлежащие и администрируемые Продавцом, расположенные из следующих доменах: www.hydroalliance.ru, www.lowara.su, www.calpeda.ru, www.robinsubaru.ru.
  • Заказ — должным образом оформленный запрос Клиента выбранный на Сайте.
  • Склад – пункт выдачи оплаченных товаров, находящийся по адресу: город Москва, 1-ый Вязовский проезд, дом 4, корпус 24, склад 1
  • Общие положения

  • Сайт принадлежит и администрируется ООО «Гидроальянс», ИНН 7721829421.
  • Заказывая товары, указанные в счете и/или спецификации, Клиент соглашается с Условиями продажи товаров (далее — Условия), изложенными ниже.
  • Настоящие Условия, также информация о Товаре, представленная на Сайте, являются договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ.
  • К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения ГК РФ о купле-продаже (§ 1 глава 30) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
  • Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем, Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях.
  • Оплата счета и/или подписание спецификации означается согласие Клиента с Условиями.
  • Оформление и сроки выполнения Заказа

  • Заказ Клиента может быть передан в устной форме или по электронной почте.
  • При оформлении Заказа Клиент должен указать следующую информацию:
    Наименование и ИНН;
    ФИО ответственного лица;
    Контактный телефон;
  • Указанные в счете и/или спецификации сроки отправки товара зависят от наличия заказанных Товаров на складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа.
  • Срок отправки товара означает срок, в который Продавец обязуется передать Заказ Клиенту на складе Продавца или передать Заказ в транспортно-экспедиционную компания по выбору Клиента. Конечные сроки получения Заказа Клиентом зависят от адреса и региона доставки и напрямую не зависят от Продавца.
  • Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Клиент должен обратиться к Продавцу.
  • Отправка

  • Территория доставки всех товаров ограничена пределами Российской Федерации.
  • Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков отправки, указанных в счете и/или спецификации, тем не менее, задержки в отправке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца. Продавец не несет ответственность за убытки и расходы Клиента, связанные с нарушением сроков отправки.
  • Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания представителем Покупателя универсального передаточного документа (УПД), согласно пункту «Способы отгрузки товаров» настоящего Условия.
  • Способы отгрузки товаров:
    1. Отгрузка товара осуществляется со Склада. При получение Товара на Складе Продавца представитель Клиента обязан иметь при себе надлежаще оформленную доверенность и паспорт.
    2. Товар может быть отправлен через транспортно-экспедиционную компанию, на основании Заявки, заполненной Покупателем, которая должна быть передана по электронной почте в сканированном виде с подписью и печатью Клиента.
  • Клиент обязан принять Заказ по количеству товарных единиц и ассортименту в момент его отгрузки и в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заказа проверить его качество, если иное не предусмотрено в Договоре.
  • Оплата Товара

  • Оплата счета и/или подписание спецификации Покупателем означает согласие с наименованием, ассортиментом, количеством, комплектностью, стоимостью Товара, а также с условиями и сроками поставки. Изменение счета и/или спецификации после оплаты и/или подписания возможно только с согласия Поставщика. В случае отсутствия у Поставщика возможности изменить счет и/или спецификацию в части товарной номенклатуры Покупатель не может отказаться от заказанного товара, обязан принять его и оплатить.
  • Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный Клиентом Товар изменению не подлежит.
  • В случае просрочки сроков оплаты, установленных в счете и/или спецификации на очередную партию товара, цена и срок передачи товара согласовывается дополнительно. Все изменения цен и срока передачи товара оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
  • Продавец имеет право предоставлять Клиентам скидки на товары, в том числе в рамках акций и специальных предложений.
  • Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными после зачисления денежных средств в размере 100% от суммы соответствующего счета и/или спецификации на расчетный счет Поставщика.
  • Интеллектуальная собственность

  • Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются собственностью Продавца и/или его контрагентов.
  • Гарантии и ответственность

  • Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие ненадлежащего использования Товаров.
  • Продавец не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или не полученную Клиентом прибыль, каково бы ни было их происхождение, если иное не предусмотрено в Договоре.
  • Конфиденциальность и защита персональной информации

  • Покупатель выражает согласие на обработку персональных данных по адресу: https://hydroalliance.ru/agreement/, которые Покупатель мог предоставить при помощи форм обратной связи на Сайтах Продавца.
  • Покупатель ознакомлен с политикой в отношении обработки персональных данных, расположенной по адресу: https://hydroalliance.ru/policy/.
  • Прочие условия

  • К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской Федерации.
  • В случае получения от Клиента письменной претензии Продавец обязан направить письменный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения.
  • Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор будет передан на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
  • Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и правил не влечет за собой недействительность остальных положений.
  • Редакция от 31.12.2019

    Остались вопросы?

    Наши специалисты всегда
    рады Вам помочь:

    8 (800) 550 79 08

    8 (495) 723 36 79

    Отправить заявку

    Обратная связь

    Прикрепите файл Не более 20 Мб: jpg, pdf, docx, xlsx, doc, xls


    Оперативный подбор
    насосного оборудования

    Предлагаю Вам заполнить форму для оперативного подбора насосного
    оборудования. Мы с удовольствием поможем Вам и в кратчайшее
    время подберем нужный Вам насос.

    Шаг 1
    Шаг 2
    Шаг 3
    Шаг 4
    Шаг 5

    Укажите тип насоса

    Укажите производительность

    Просьба указывать единицу измерения
    м³/ч
    л/мин
    1
    1 000
    м³/ч

    Укажите напор

    Просьба указывать единицу измерения
    метр
    атм
    1
    1 000
    метр

    Укажите тип жидкости и температуру

    Температура жидкости
    1
    250
    °С

    Укажите вашу электронную почту и пожелания